补助协议，金融疑难案件（226）-若PPP合同纠纷发生，如何确定管辖适用法律

今天小编给各位分享的是补助协议，金融疑难案件（226）-若PPP合同纠纷发生，如何确定管辖适用法律的知识，，希望对您有所帮助。如果你还想了解更多这方面的信息，请点击本站其他相关内容，共同学习吧！如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文导读目录：

1、补助协议，金融疑难案件（226）-若PPP合同纠纷发生，如何确定管辖适用法律

补助协议，金融疑难案件（226）-若PPP合同纠纷发生，如何确定管辖适用法律 ♂

金融疑难案件（）|若合同纠纷发生，如何确定管辖适用法律

【大王律师】

本案案由被定为模式下的政府特许经营协议纠纷。模式的英文“, , ”，意思是“建设-经营-转让”，简单地说，就是政府特许某个企业对某个项目进行建设和运营，等项目盈利后再转交回政府。

而模式则是指“- - ”，即公私合营制，由政府和企业资本一起组成一个新的项目公司负责建设和运营某个项目，而该项目盈利后政府也按股权比例从中获得收益。近十年来，模式在中国获得了广泛的发展，适应了中国强势政府的现实情境。

这两种模式有密切关联，又存在一定区别，主要的差异在于政府参与具体项目的程度和所承担的责任。

本案的争议焦点，一是案涉协议的法律性质是行政协议还是民商事合同，是否属于民商事诉讼案件；二是案涉协议的效力问题，是否因未经招投标程序而导致无效；三是资金占用费是否应当支付以及按什么标准计付等等。

【专题】

模式的基本内容及争议发生后的解决机制

一、合同纠纷的定性与管辖

合同纠纷的性质是民商事合同还是行政协议，是适用民事诉讼还是行政诉讼，存在一定的争议。

为解决上述问题，最高人民法院于年月出台了《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》，不仅再一次明确了政府特许经营协议的性质为行政协议，而且将符合本解释第条行政协议定义的协议，一并纳入行政诉讼的管辖范围。但是，该规定一经出台便引发了司法界的强烈反应。

应该如何正确理解与政府特许经营的关系？两个协议的性质是怎样的？应当坚持何种诉讼纠纷解决方式？

二、概念的发展及诉讼解决方式的立法演进

（一）与特许经营的概念发展

与政府特许经营概念的发展大致经历了三个阶段。第一阶段为萌芽阶段（—年）。在这一阶段表现为以外商投资模式的特许经营，特许权授予的领域也仅限定在火力发电厂、水力发电厂、高等级公路、独立桥梁和独立隧道及城市供水厂等项目。

第二阶段为发展阶段（—年）。建设部出台了《市政公用事业特许经营管理办法》，其中，明确特许经营是“通过市场竞争机制选择社会资本，明确其在一定期限和范围内经营某项市政公用事业产品或者提供某项服务”的制度。

第三阶段为公私合作发展阶段（年至今）。

党的十八届三中全会提出“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”，将概念推向了历史舞台。年月，在国务院批转发展改革委《关于年深化经济体制改革重点任务意见》的通知中，正式提出“政府和社会资本合作”的概念，并在随后的《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》中使用了英文简称“”。

在这一轮改革中，主要是财政部和发展改革委围绕推广模式接连发文。财政部于年初公布了《中华人民共和国政府和社会资本合作法（征求意见稿）》，而发展改革委发布《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，随后国务院法制办主导、联合两部委最终发布《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例（征求意见稿）》。

模式响应了新时代的呼声，在吸收政府特许经营概念的同时，发展成为特许经营、购买服务、股权合作、投资补助等模式的上位概念，越来越成为一种重要的基础设施与公共服务供给方式。

（二）协议诉讼解决机制的立法演进

在第一阶段，特许经营大多作为民商事案件处理，多是选择了仲裁方式；

在第二阶段，在建设部印发的城市供水、管道燃气、城市生活垃圾处理等特许经营协议示范文本的争议解决一章中，采取了“诉讼和仲裁二择一”的模式；

在第三阶段，关于协议纠纷的救济途径则呈现出多种样态，除民事诉讼、商事仲裁外，还可依据年修改的《行政诉讼法》，纳入了行政诉讼的受案范围。

近两年来，相关争议纠纷多以“合同”命名协议纠纷，作为当事人一方的社会资本方意图通过民事诉讼解决该合同纠纷，而行政机关更倾向适用行政诉讼。司法实践中，法官在审理该类纠纷中，也更具民商事属性的倾向，认为涉案合同产生的争议应属平等的民事主体之间的争议，应适用民事诉讼程序。

（三）协议纠纷诉讼模式选择的实然裁判逻辑

实践中，法院对协议纠纷选择适用民事诉讼还是行政诉讼的裁判思路大概有三条路径：

、合同性质决定说

该逻辑内涵是，协议纠纷适用何种诉讼程序取决于合同性质的认定，若合同目的是为了达致社会公共利益和行政管理目标，协议的主要内容不是普通民事主体可以履行的民事义务，政府在合同施行过程中行使了部分行政公权利，处于支配和主导地位，应认可该协议的行政协议属性，则适用行政诉讼；若从协议的目的、职责、双方权利义务等角度考量，认定协议属于民商事合同，则应作为民事案件受理。

、争议法律关系决定说

该说的逻辑是不需要去判断具体合同的法律性质，而是聚焦于关键性的争议焦点问题。法官通过识别案件的争议焦点所体现的法律关系性质，是平等主体之间以营利为目的的民商事行为还是政府所实施的具体行政行为，进而决定适用何种诉讼程序。

、双方当事人默认说

司法实践中，当协议纠纷诉至法院，原告选择了民事诉讼或行政诉讼，在被告不提出管辖异议的情况下，法院并不主动审查是否适用该诉讼程序，而是直接进入实体法律关系的审理。法院并不倾向审查适用程序是否正确，而是尊重当事人双方选择。

三、协议诉讼机制的检讨与导正

（一）协议纠纷诉讼模式选择裁判逻辑的检讨

政府在合同的签订阶段对相关权限设定的行政许可，在合同履行阶段对项目运营的监督管理，并享有单方解除权、中止权、接管权等介入权。从这个角度看，合同内容中包含了“超越私法的规则”，体现了行政法上的权利义务关系，应当定性为行政协议。但是，从另一角度看，政府在合同中并非仅扮演公共利益维护者、管理者，其亦是合同的当事人，同样需要按照合同约定履行其义务，这就具备了私法主体的属性。

合同具有合同主体身份的双重性、合同目的的混合性以及合同标的内容的两面性，这是传统公私二元论人为划分民事协议与行政协议所不能包含的。

最高法院发布《行政协议解释》的逻辑脉络仍旧是先认定行政协议，进而适用行政诉讼。这样的逻辑导向虽然在表面上坚持了公私二分，但实质上却是以公法特征替代了其中的私法特征。这种以部分性质决定整体性质，进而指导争议整体解决的逻辑演绎，忽视了其余部分的特征，很有可能走入对合同性质判断的误区。

而“双方当事人默认说”虽然在一定程度上尊重了当事人的意思自治，减少了法院的审查压力，但是若一味允许当事人自行选择诉讼程序的种类，可能会使得民事诉讼与行政诉讼的性质、目标不正当地同质化，毕竟行政诉讼的审理对象始终是行政行为的合法性，以此实现对行政行为的监督，并非因“纷争解决”这一要求而生，若执迷于此，无疑会背离行政诉讼法立法的价值取向与效果实现。

（二）协议纠纷诉讼机制选择的应然逻辑

、前提条件：认清合同的本质特征

不管合同的名称是“政府特许经营协议”“政府购买服务合同”，还是“股权合作合同”“投资补助合同”，抑或其他名称，均应当认可政府和社会资本合作的公私混合的本质属性，如此，才可以使具备相同内涵的合同得到同等对待，统一裁判标准。

、判断标准：争议法律关系中的行政权具体运用

应对合同中的行政法律关系予以剥离，厘清民行法律关系的边界，确立民事法律关系的主体地位。

在合同纠纷中，德国采用修正主体说，以合同签订为时间节点，认为订立阶段属于行政许可，具有公法性质，适用公法规范；而订立后的履行阶段，政府系作为合同一方，平等履行合同，属于民事主体，应适用私法规范解决纠纷。

但这一学说忽略了合同的运行是一个连续的过程，若硬是将外观上单一的法律行为拆解成两个法律行为，会造成对某些法益的忽视。

我国的行政诉讼是以行政行为为核心概念，进而展开、构建一系列的诉讼规则。行政行为的“灵魂”是行政权，故应以行政权的实际运用作为区分民事诉讼与行政诉讼的核心标准。

行政权的实际运用是单方性和强制性的，无需与行政相对人协商或征得其同意，并且以国家强制力保证实施，相对人必须遵守。

具体到项目合同中，可以将行政权的运用类型化为以下七种权力：

其一，行政相对人的选择权与特许权的许可。由于直接涉及公共领域产品和服务的供给，政府一般会设定行政许可，并采用竞争性的方式选择合适的具有投资、建设、运营能力的企业。

此时，社会资本虽然有选择是否参与项目投标、竞争性磋商等缔约前准备工作的权利，但一经选择进入便会受到行政权在缔约时的影响。

其二，协议内容的决定权。如涉及公共利益的条款、项目工程标准不容商榷，这体现了政府的优势、主导地位。

其三，单方变更权与解除权。《行政协议解释》第条明确规定，在出现严重损害国家利益、社会公共利益的情形时，政府可以单方变更、解除协议，这是民事法律规范所不具备的变更及解除事由，也体现了行政优益权。

其四，指导权与监督权。在合同的履行阶段，为能够更好地了解项目进展、确保项目能够按照合同约定如期履行，政府通常会实施一些进场检查、测试等监督指导行为。

其五，强制履约权。在供水、电、气、热等关系国计民生的公共基础设施项目中，社会资本若未按照约定履行义务，政府有权强制要求其履行协议，以维护居民的正常工作生活。

其六，介入和接管权。当发生公共产品、服务的提供受阻甚至中断的严重情况时，政府可以适时介入和接管项目，以维护社会秩序的稳定。

其七，制裁权。对不履行或不适当履行合同义务的社会资本，有执法权的机关可依法给予罚款、没收等行政制裁。

以对具体争议的问题属性的分析取代对合同性质的判断，把行政权的运用作为判断案涉法律关系的标准，但这使得法官只有在对案件进行深入调查之后才会形成清晰的判断，驳回起诉或移交有管辖权的法院。

【案情摘要】

第一部分，一审法院的裁判观点。

关于争议焦点一，本案是否属于民事诉讼的受理范围问题

、本案是典型的模式的政府特许经营协议纠纷。合同的直接目的是开发、建设、经营设有收费站的威鲁公路。合同具有营利性质，并非向社会公众无偿提供的公共服务。

、合同的一方当事人为兴义市人民政府，但合同相对人威鲁公司享有关于订立合同、磋商合同内容等方面的意思自治，独立自主，不受单方行政行为的约束。

、合同的内容虽然涉及相关的行政审批、行政许可事项，但这仅为合同履行行为之一，从合同的主体、目的、职责、权利义务及违约责任等内容来看，合同具有明显的民商事法律关系性质，系由双方当事人平等协商达成合意，故该合同不能依据行政诉讼法的规定被认定为行政合同。

关于争议焦点二，威鲁公司是否是本案适格原告的问题

、虽然兴义市交通局发出的关于威鲁公路项目建设的中标通知书指向的是川建公司，川建公司亦与兴义市政府签订了威鲁公路《协议》，但该协议并未实际履行。

、根据兴义市政府与川建公司、威鲁公司签订的《补充协议一》及兴义市政府与威鲁公司签订的《补充协议二》《清算交接协议》、州审核报〔〕号审计报告及兴义市政府就威鲁公路项目结算形成的一系列会议纪要可见，川建公司中标威鲁公路项目后，将项目转让给了威鲁公司，由威鲁公司接手投资建设威鲁公路，并由威鲁公司与兴义市政府进行清算交接，即川建公司实际上已退出了威鲁公路的建设。

、威鲁公司是案涉《补充协议一》《补充协议二》及《清算交接协议》的合同相对人，有权起诉请求兴义市政府承担相应责任。

关于争议焦点三，案涉协议的效力问题

、根据兴义市发展和改革局下发的立项批复文件，案涉威鲁公路项目属新建一级公路，资金来源为兴义市政府自筹。

兴义市政府与威鲁公司经清算后，也是由兴义市交通局及兴义市政府成立的协调指挥部付款给威鲁公司。

因此，案涉《协议》应为特殊的政府特许经营协议，其内容包括工程的投资、建设及经营。

、依照《招标投标法》关于“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目"之规定，本案威鲁公路项目属于前述规定的关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目，且系使用国有资金投资的项目，必须进行招标。

本案中，经招投标程序确定的项目投资建设开发的主体是川建公司，川建公司与兴义市政府签订的《协议》有效。但川建公司并未实际投资建设威鲁公路，实际投资建设威鲁公路的是威鲁公司，而威鲁公司并不是兴义市政府与川建公司签订的《协议》约定的由川建公司组建的作为威鲁公路项目法人的“兴义市威鲁公路投资建设有限公司"，故川建公司中标威鲁公路项目的投资建设，不能及于威鲁公司。

兴义市政府、川建公司与威鲁公司签订的《补充协议一》及兴义市政府与威鲁公司签订的《补充协议二》将威鲁公路项目交由威鲁公司投资建设经营，并未经招投标程序，故本案兴义市政府、川建公司与威鲁公司签订的《补充协议一》及兴义市政府与威鲁公司签订的《补充协议二》，因违反《合同法》第五十二条第五项关于“有下列情形之一的，合同无效：（五）违反法律、行政法规的强制性规定"之规定，应认定无效。

、关于兴义市政府与威鲁公司签订的《清算交接协议》及之后双方共同形成的会议纪要等，均属于独立于兴义市政府与威鲁公司签订的《补充协议一》《补充协议二》之外另行就项目工程清算、交接等事宜达成的协议，系双方真实意思表示，内容不违反法律法规强制性效力性规定，属于合法有效的合同，双方均应按合同约定履行各自的义务。

关于争议焦点四，案涉协议被认定无效的责任分担的问题

根据《合同法》第五十八条（民法典第一百五十七条）规定：“民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。"

、兴义市政府对案涉协议无效，具有主要过错。理由是：

（）本案中，兴义市政府与威鲁公司签订的《补充协议二》被认定无效，系因该协议违反了招标投标相关法律规定。

兴义市政府作为威鲁公路项目的产权人、最终的出资人，又是一级政府机构，应当知晓威鲁公路项目是否属于法律规定必须进行招标的工程，且其作为招标程序的发起人，对是否进行招标具有决定权。

（）兴义市政府与威鲁公司签订《补充协议二》之前，召开的有关威鲁公路项目建设的专题会议，威鲁公司均派人参加，而兴义市政府成立的威鲁公路征地拆迁及建设工作协调领导小组的成员中亦有威鲁公司的人员。

兴义市政府关于威鲁公路项目建设有关事宜的会议纪要还明确，兴义市政府与威鲁公司须修订完善威鲁公路项目投资协议。

上述事实，均说明兴义市政府在与威鲁公司签订《补充协议二》前，已计划将威鲁公路项目交由威鲁公司投资建设。

、威鲁公司作为有经验有资质的独立法人，对项目必须进行招投标事宜也应系明知，故其亦存在一定的过错。

、关于兴义市政府抗辩提出的系威鲁公司抽逃资金，缺乏履约能力导致停工的问题。

（）因双方协议无效，威鲁公司投资建设威鲁公路项目本身缺乏法律基础；

（）根据查明的事实，年月日，李龙平实缴亿元，同日该亿元全部转出，但之后又陆续全部转入威鲁公司的账上。双方之后签订的《清算交接协议》对项目停工的原因予以明确，并未提及抽逃出资问题。

（）《清算交接协议》载明因融资贷款、担保等问题导致工程停工。国开行授信的亿元贷款未成功拨付的原因是国开行提出由贵州省交通运输厅提供担保的条件无法达成，但双方的《补充协议二》约定威鲁公司负责威鲁公路的资金筹措，兴义市政府负责银行贷款所需手续，因此融资贷款未成功的责任主要在于威鲁公司。

综上，因兴义市政府对于《补充协议二》签订处于主导地位，且在公开招投标之前就已明知要将威鲁公路项目交由威鲁公司投资建设，故对于案涉协议无效的过错大于威鲁公司，应当承担主要责任（%）。

关于争议焦点五，兴义市政府应当赔偿资金占用费的数额的问题

、关于威鲁公司主张的.亿元投资款在审计期间的资金占用费损失。

（）州审核报〔〕号审计报告中只计列了截至年月日的资金占用费，之后的资金占用费在审计报告中并未体现，但威鲁公司的投入在审计期间也仍然产生相应的资金占用费损失，该损失应当予以计算。

（）兴义市政府于年月日作出的《会议纪要》写明“威鲁公司要求计算年月日至年月日审计期间的资金占用费，根据审计报告，无相关依据，不予支持。”但是，审计报告未计列，并非是不计算审计期间资金占用费的法定理由。且之后兴义市交通局于年月日报给兴义市政府的《关于恳请拨付威鲁公路工程款的请示》中提到根据《会议纪要》和年月日兴义市政府就威鲁公路中间结算的会议精神，目前尚欠威鲁公司.万元工程尾款（含万元资金占用费），这说明兴义市交通局同意支付该笔资金占用费。

（）从前述请示的内容看，兴义市政府同意审计期间的资金占用费万元，而威鲁公司主张按审计报告中计列审计前的资金占用费标准，即按威鲁公司向兴义农商行借款的年利率.%作为计算标准。

一审法院认为，因州审核报〔〕号审计报告计列的仅是审计之前的资金占用费，该标准并不能当然作为审计期间资金占用费计算的标准，同时考虑到资金占用费损失一般为贷款利息，故酌情确定按中国人民银行公布的同期同类贷款利率作为计算标准。

（）根据查明的事实，兴义市政府与威鲁公司签订《清算交接协议》之前，借款共计.亿元给威鲁公司，相当于兴义市政府对威鲁公司的投资款进行了返还，故已返还的款项不应再计算资金占用费。

综上，经计算，.亿元审计期间的资金占用费为.元。又因为一审法院确定兴义市政府对.亿元审计期间的资金占用费承担%的责任，即兴义市政府应向威鲁公司支付.亿元审计期间的资金占用费.元。

、关于结算款的资金占用费。

（）〔〕号会议纪要明确，“余款.万元分期支付给威鲁公司，春节前支付万元，剩余资金.万元定于年月日前分次付清。”

兴义市政府及威鲁公司均参加了该次会议，应视为双方就结算款支付达成了合意，该纪要的内容不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，合法有效，双方应据此履行各自的义务。

（）根据查明的事实，兴义市政府春节前实际已支付前述万元，但剩余.万元并未在年月日前支付完毕，截至目前尚有万元未支付，兴义市政府应当支付该万元。

（）至于兴义市政府认为不应直接向威鲁公司支付工程款，但因未付的万元并非对实际施工人的工程款，故该抗辩理由不成立。

（）关于资金占用费，逾期付款一般来说造成的损失是贷款利息，一审法院酌情按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算相应的资金占用费。

经查询，年中国人民银行公布的一年期贷款年利率是.%。因款项分七笔支付，故分段计算相应的资金占用费，截至兴义市政府支付最后一笔款项即年月日，共计.元。

兴义市政府尚欠的结算款万元，相应的资金占用费以万元为基数按同样的标准从年月日起计算至付清之日止。

、关于案件受理费。

《诉讼费用交纳办法》第二十一条第二项规定：“当事人在诉讼中变更诉讼请求数额，案件受理费依照下列规定处理：（二）当事人在法庭调查终结前提出减少诉讼请求数额的，按照减少后的诉讼请求数额计算退还。"

本案威鲁公司最初起诉时的诉讼请求数额为元，年月日变更诉请后诉讼请求数额减少为.元，因此案件受理费应按减少后的诉讼请求数额进行计算，即.元，威鲁公司多预交的诉讼费，应当予以退还。

第二部分，上诉双方、第三人的主要观点。

（一）威鲁公司的观点

、案涉《协议》及补充协议的目的、职责、主体、行为、内容等方面具有明显的民商事法律关系性质，依法属于人民法院受理民事诉讼的范围。

上述协议系在兴义市政府主导下订立，其应当清楚威鲁公路项目是否属于法律规定必须进行招标的工程，故兴义市政府未经招投标程序委托威鲁公司投资建设威鲁公路项目，应对《补充协议一》《补充协议二》的无效承担全部责任。

、兴义市政府与威鲁公司签订的《项目清算交接协议》中明确了威鲁公路项目的停工系兴义市政府未能办理贷款手续所致，并承诺原则上不让威鲁公司在该项目上亏本，故兴义市政府应承担全部法律责任，而威鲁公司依约履行协议没有过错，其资金占用费损失赔偿的诉求应得到支持。

、威鲁公司投入的.亿元资金在审计期间势必持续产生相应的资金占用费，该损失应予以计算支付，计算标准应比照审计报告确认的资金占用费计算标准，即威鲁公司向贵州兴义农村商业银行股份有限公司贷款年利率.%计算。

、兴义市政府借款.亿元给威鲁公司的利息并非本案任何一方的诉讼请求，一审法院径行予以扣除为超范围审理。

、兴义市政府主张万元全部被各级法院及税务机关扣划不符合客观事实，威鲁公司仅认可其中三笔共计.元款项，上述款项支付是否在本案中一并处理由法院依法裁决。若在本案中一并处理，其相关资金占用费也应计算至兴义市交通运输局实际付款之日止。

（二）兴义市政府的观点

、《补充协议一》《补充协议二》无效的原因在于川建公司将其通过招投标程序中标的项目违法转让给威鲁公司，而威鲁公路项目失败的主要原因是威鲁公司并不具有履行案涉合同的资金能力。故兴义市政府不应以所谓“未经招投标”为由承担%的过错责任。

川建公司违反招投标法规定，擅自将威鲁公路项目转让给威鲁公司，该两方对案涉《补充协议一》《补充协议二》无效具有过错，应承担由此造成的后果。

、威鲁公司依约应出资.亿元，但其经审计确认的出资金额仅为亿元，且存在抽逃出资行为，案涉项目因贷款不到位而不能继续履行的过错责任在威鲁公司一方，其不应从无效法律行为中获益。

一审判决既然认定〔〕号《关于研究兴义市威鲁公路工程中间结算移交支付有关事宜的会议纪要》属于兴义市政府与威鲁公司之间成立的有效合同，而该纪要中已明确不支持审计期间的资金占用费，故威鲁公司无权主张.亿元审计期间的资金占用费。

而威鲁公司主张的案涉项目万元结算款项已被各级法院采取冻结措施的款项，应当自冻结之日起停止计算资金占用费，兴义市政府无需承担前述款项的支付义务。

、一审法院已认定《会议纪要》及《清算交接协议》构成双方之间的合同，而会议纪要明确了审计期间的资金占用费不予计算，故兴义市政府无需向威鲁公司支付该笔费用。

一审判决在计算资金占用费时，对兴义市政府拨付的.亿元借款根据不同拨付时间扣减了相应计算资金占用费利息的基数，而不应以此期间的利息进行抵扣。

、案涉《协议》《补充协议一》《补充协议二》作为特许经营协议，属于行政协议范畴，故本案应属于行政诉讼受案范围，不应当作为民事诉讼案件受理。

（三）川建公司的辩解

、因其与兴义市政府之间的《协议》已在兴义市政府的主导下解除，故川建公司退出案涉威鲁公路项目是合法退出，并非转让中标项目，其对案涉《补充协议一》的无效不存在过错。

、威鲁公司与兴义市政府此后又签订独立的《补充协议二》，并在实际履行中又签订《清算交接协议》、结算移交会议纪要等，上述事实均证明了川建公司已经完全、彻底退出案涉项目，与威鲁公司和兴义市政府再无任何法律关系，对双方的结算、损失均不知情，本身亦无任何违约、侵权行为。

第三部分，二审法院的裁判意见。

关于争议焦点一，本案是否属于民事诉讼受案范围的问题

、川建公司中标案涉威鲁公路项目后，于年月与兴义市政府签订《协议》。年月日，兴义市政府与川建公司、威鲁公司签订《补充协议一》，约定川建公司将其在《协议》中的全部权利义务概括转让给威鲁公司。

年月日，威鲁公司与兴义市政府签订《补充协议二》，对威鲁公路项目的融资、建设、运营、移交及违约责任等事宜进行了约定。

、本案系因前述协议履行及清算所引发的纠纷，虽然合同一方当事人为兴义市政府，但合同相对人威鲁公司、川建公司在合同订立、履行、清算过程中仍享有充分的意思自治，并不受行政行为单方强制。

、缔约当事人作为平等民事主体订立了案涉合同，其主要内容是对双方之间的权利义务进行了约定，体现了明显的民商事法律关系特征，而涉及的行政审批或者行政许可事项仅为合同履行行为的非核心部分，不影响合同性质的认定。

关于争议焦点二，案涉协议无效的责任认定问题

、案涉威鲁公路项目为新建一级公路，属于关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目，且全部使用国有资金投资，资金来源为兴义市政府自筹，依据《招标投标法》的规定，必须进行公开招标。

、川建公司中标后，未实际投资建设威鲁公路，而是经兴义市政府同意，将其在案涉《协议》中的全部权利义务概括转让给威鲁公司，并为此签订《补充协议一》及《补充协议二》。

但是，威鲁公司并非《协议》约定的由川建公司在当地组建的项目公司，而是另一独立法人。即使在兴义市交通局就案涉项目进行招投标前，威鲁公司的相关管理人员已作为威鲁公路征地拆迁及建设工作协调领导小组和其下设威鲁公路协调指挥部的成员参与该项目的前期工作，但川建公司在威鲁公路项目的权利仍然不能及于威鲁公司。

一审判决认定《补充协议一》及《补充协议二》因违反法律的强制性规定而无效，各方当事人对此并无异议，本院予以确认。

、威鲁公司、兴义市政府均知道或者应当知道案涉项目依法须履行招投标手续，双方对《补充协议一》及《补充协议二》无效具有同等过错。一审法院认定兴义市政府与威鲁公司的过错比例为:，不符合本案实际，本院予以纠正。

关于争议焦点三，案涉项目欠付结算款及资金占用费的认定问题

、案涉威鲁公路项目建设因融资贷款、担保等问题停工后，兴义市政府与威鲁公司于年月日签订《清算交接协议》，约定该项目由兴义市政府承接，双方共同对威鲁公司已施工完成的工程量进行收方、清算、交接。

根据州审核报〔〕号审计报告并经双方协商确认，威鲁公路中间结算投资结算移交的最终确认价为.万元。经一审法院查明，兴义市政府截止一审期间尚欠威鲁公司万元中间投资结算款未支付。

、双方对此数额均无异议，但兴义市政府上诉主张其在一审判决后根据人民法院及税务机关的要求代威鲁公司支付了三笔共计.元款项，该款应在结算款中予以扣减。威鲁公司对该三笔款项的支付事实无异议，但认为相关资金占用费应计算至兴义市交通局实际付款之日止。

、鉴于威鲁公司对兴义市政府代其支付三笔共计.元款项的事实无异议，该款应在兴义市政府欠付威鲁公司的结算款中予以扣减，扣减后兴义市政府尚欠威鲁公司的结算款金额为.元（万元-.元）。

兴义市政府主张，兴义市交通局于年月日向其提交《关于恳请市人民政府同意我局协助扣划威鲁公路遗留问题处置保证金的请示》，拟根据黔西南州中级人民法院的《协助执行通知书》扣划威鲁公司在该局享有的剩余.元到期债权至该院账户，故不再差欠威鲁公司结算款。

本院认为，前述请示为政府内部文件，现无证据显示已获得批复同意并实际支付，故兴义市政府该项上诉主张不能成立。如果兴义市政府实际支付了该款，可在执行程序中依法主张抵销。

、〔〕号会议纪要载明，结算余款.万元将会分期支付给威鲁公司，春节前支付万元，剩余资金.万元定于年月日前分次付清。

但是，根据一审查明的付款情况，兴义市政府春节前已支付前述万元，但剩余.万元并未在年月日前支付完毕。

对于逾期付款的.万元，一审判决以年中国人民银行公布的一年期贷款年利率.%为标准，根据款项实际支付时间分段计算资金占用费，截至兴义市政府支付最后一笔款项之日年月日，相应的资金占用费共计.元，该认定并无不当，本院予以维持。

、对于年月日之后兴义市政府仍差欠的结算尾款万元的资金占用费，兴义市政府上诉主张贵州省高级人民法院于年月日作出的（）黔执保号之一《协助执行通知书》要求冻结威鲁公司在兴义市交通局的万元到期债权，自《协助执行通知书》发出之日起不应再计算该万元的资金占用费。

本院认为，（）黔执保号之一《协助执行通知书》虽要求兴义市交通局在万元限额内不得对威鲁公司清偿到期债务，但同时载明，如要求偿付应向贵州省高级人民法院提存财物或价款。

威鲁公司关于因兴义市政府迟延履行款项扣划义务导致多支付了迟延履行期间的双倍罚息，故该万元的资金占用费应计算至实际支付之日止的主张，具有事实和法律依据，本院予以支持。

另自年月日起，中国人民银行已经授权全国银行间同业拆借中心于每月日时分公布贷款市场报价利率（），中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消。

故此，年月日之后仍欠付的万元结算尾款的资金占用费，应根据实际付款之日分段计算至清偿之日止。

关于争议焦点四，兴义市政府应否向威鲁公司支付.亿元在审计期间的资金占用费的问题

、州审核报〔〕号审计报告载明，审核组根据威鲁公司提供的会计核算账簿资料，核实截至年月日威鲁公司股东投资的项目注册资本金为亿元，按威鲁公司向兴义农商行借款的年利率.%作为计算审核依据，测算出股东投入项目注册资本金截至年月日的资金占用费为.万元，该资金占用费纳入本次中间结算移交投资审核金额中。

威鲁公司主张，除前述亿元外，威鲁公司还向兴义农商行贷款万元，该.亿元投资款在年月日至年月日审计期间的资金占用费亦为威鲁公司因案涉协议无效而发生的损失，应由兴义市政府按照威鲁公司向兴义农商行贷款的年利率.%向威鲁公司支付。

兴义市政府则认为，威鲁公司应承担案涉协议无效的全部责任，不能基于无效协议获利，且一审法院既已认定《清算交接协议》及〔〕号会议纪要构成双方之间的合同，而该会议纪要载明，威鲁公司要求计算审计期间的资金占用费，根据州审核报〔〕号审计报告，无相关依据，不予支持，故兴义市政府无需支付相关资金占用利息。

、本院认为，前已述及，威鲁公司与兴义市政府对案涉《补充协议一》及《补充协议二》无效均有过错，但威鲁公路项目停工清算的原因并非协议无效所致，而是威鲁公司资金能力不足且无法获得融资造成。

威鲁公司作为案涉项目的投资建设主体，根据《协议》及《补充协议二》约定，其全权负责实施威鲁公路的资金筹措、建设实施、运营管理等一切建设、经营及管理事宜，自主经营，自负盈亏。

《补充协议二》第十二条约定，威鲁公司不能按时筹措建设资金或者资金不能足额到位，造成项目建设资金断链，严重影响工程建设和社会稳定时，所造成的损失由威鲁公司承担。对于一个估算总投资高达.亿元的项目，威鲁公司投入的资金仅为.亿元，兴义市政府还向威鲁公司提供了.亿元借款。《协议》及《补充协议二》虽约定兴义市政府负责牵头办理案涉项目银行贷款所需手续，但该义务为协助义务，并不因此免除威鲁公司本身所负有的投资义务，且在案证据显示兴义市政府积极为案涉项目融资做出了多方努力，威鲁公司未能获得融资并非兴义市政府的过错造成。

威鲁公司与兴义市政府达成的《清算交接协议》第一条约定，因融资贷款担保问题，威鲁公司自愿退出威鲁公路项目开发建设，由兴义市政府承接。该协议并未确认案涉项目停工的责任在兴义市政府，威鲁公司该项主张不能成立，案涉威鲁公路项目停工清算所产生的投资损失应由威鲁公司自行承担。

、兴义市交通局虽在年月日报送给兴义市政府的兴市交运呈〔〕号《关于恳请拨付威鲁公路工程款的请示》中载明目前还欠威鲁公司.元工程尾款（含万元资金占用费），但该文件为内部请示文件，且现无证据显示该请示中所载明的万元系指审计期间的资金占用费，还是审计报告中确认的资金占用费或者逾期付款的资金占用费，不能就此认定双方就支付审计期间的资金占用费达成了合意。

同时，兴府常议〔〕号会议纪要明确，威鲁公司向兴义农商行借款万元在年月日以后发生的借款利息和本金转由兴义市政府承担，年月日前该借款利息由威鲁公司支付。

故此，威鲁公司主张由兴义市政府向其支付.亿元投资在审计期间的资金占用费损失，无事实和法律依据，依法不能成立。

【基本案情】

上诉人兴义市威鲁公路投资建设有限责任公司因与上诉人兴义市人民政府及原审第三人四川建设集团有限公司合同纠纷一案，不服贵州省高级人民法院（）黔民初号民事判决，向本院提起上诉。本院于年月日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。本案现已审理终结。

威鲁公司上诉请求：

.改判一审判决第二项兴义市政府向威鲁公司支付资金占用费损失之：.亿元的资金占用费.元；

.本案诉讼费用由兴义市政府承担。

事实和理由：

（一）案涉《兴义市威舍至鲁屯一级煤炭专用公路项目“"投资协议》及《威舍至鲁屯一级煤炭专用公路“"投资建设补充协议》、《兴义市威舍至鲁屯一级煤炭专用公路项目“"投资建设补充协议》系在兴义市政府主导下订立，旨在保障威鲁公司作为项目建设主体的合法性。威鲁公司在签订协议前，已在兴义市政府主导下参与威鲁公司前期建设、股份制改造并持续参与项目建设。案涉协议无效的责任应全部由兴义市政府承担，其关于对威鲁公司主体合法性疏于审查而应免责的主张不能成立。

（二）威鲁公司依约履行协议，项目停工系兴义市政府未能办理贷款手续所致，应由其承担相应法律责任，威鲁公司的资金占用费损失赔偿诉求应得到公平合理的支持。兴义市威舍至鲁屯一级煤炭专用公路项目融资资金占比%，系融资不能导致项目停工，而威鲁公司随项目进展充分投入资金，对项目实施未造成任何障碍。兴义市政府与威鲁公司签订的《威舍至鲁屯一级煤炭专用公路项目清算交接协议》进一步明确，项目停工系融资贷款及担保问题所致，兴义市政府承诺原则上不让威鲁公司在该项目上亏本。

（三）威鲁公司主张的.亿元投资款在审计期间的资金占用费赔偿标准应与审计报告所列审计前的资金占用费计算标准相同。

（四）兴义市政府借款.亿元给威鲁公司的利息并非本案任何一方的诉讼请求，一审法院径行予以扣除为超范围审理，适用法律错误。

兴义市政府辩称，

（一）川建公司违反招投标法规定，将威鲁公路项目转让给威鲁公司，该两方对案涉《补充协议一》《补充协议二》无效具有过错，应承担由此造成的后果。

（二）威鲁公司依约应出资.亿元，但其经审计确认的出资金额仅为亿元，且存在抽逃出资行为，案涉项目因贷款不到位而不能继续履行的过错责任在威鲁公司一方，其不应从无效法律行为中获益。一审判决既然认定兴府专议〔〕号《关于研究兴义市威鲁公路工程中间结算移交支付有关事宜的会议纪要》属于兴义市政府与威鲁公司之间成立的有效合同，而该纪要中已明确不支持审计期间的资金占用费，故威鲁公司无权主张.亿元审计期间的资金占用费。

（三）一审判决在计算资金占用费时，对兴义市政府拨付的.亿元借款根据不同拨付时间扣减了相应计算资金占用费利息的基数，而不是以此期间的利息进行了抵扣，威鲁公司的上诉理由不能成立。

川建公司述称：

其与兴义市政府之间的《协议》已经在兴义市政府的主导下解除，川建公司退出案涉威鲁公路项目是合法退出，不是转让中标项目，故其对川建公司、威鲁公司与兴义市政府之间的《补充协议一》无效不存在过错。

威鲁公司与兴义市政府此后又签订《补充协议二》，建立了完全独立于《协议》的合同关系，双方在实际履行中签订《清算交接协议》、结算移交会议纪要等，均证明川建公司已经完全、彻底退出项目，与威鲁公司和兴义市政府再无任何法律关系，也无任何违约、侵权行为，对双方的结算、损失均不知情。

兴义市政府上诉请求：

.依法撤销一审判决，径行判决驳回威鲁公司的诉讼请求；

.本案一、二审诉讼费由威鲁公司承担。

事实和理由：

（一）案涉《协议》《补充协议一》《补充协议二》作为特许经营协议，属于行政协议范畴，本案应属于行政诉讼受案范围，不应当以民事诉讼受理。

（二）《补充协议一》《补充协议二》无效的原因在于川建公司将其通过招投标程序中标的项目违法转让给威鲁公司，威鲁公路项目失败的主要原因是威鲁公司无履行案涉合同的资金能力。一审判决认定案涉合同无效的原因是未经招投标并据此认定由兴义市政府承担%的过错责任，认定事实及适用法律错误。

（三）威鲁公司主张的案涉项目万元结算款项已被各级法院及税务机关依法扣划，兴义市政府无需承担前述款项的支付义务，且已被各级法院采取冻结措施的款项应当自冻结之日起停止计算资金占用费。

（四）一审法院认定《清算交接协议》及兴义市政府会议纪要构成双方之间的合同，而〔〕号会议纪要已经明确审计期间的资金占用费不予支持，故兴义市政府无需向威鲁公司支付资金占用利息。

威鲁公司辩称，

（一）案涉《协议》的目的、职责、主体、行为、内容等方面具有明显的民商事法律关系性质，属于人民法院受理民事诉讼的范围。

（二）兴义市政府应当清楚威鲁公路项目是否属于法律规定必须进行招标的工程，威鲁公司系在政府主导下参与该项目前期建设并最终成为项目法人。兴义市政府未经招投标程序委托威鲁公司投资建设威鲁公路项目，导致《补充协议一》《补充协议二》无效，应承担协议无效的全部责任。

（三）威鲁公司投入的.亿元资金在审计期间势必持续产生相应的资金占用费，该损失应予以计算支付，计算标准应为审计报告确认的资金占用费计算标准，即威鲁公司向贵州兴义农村商业银行股份有限公司（以下简称兴义农商行）贷款年利率.%计算。

（四）兴义市政府主张万元全部被各级法院及税务机关扣划不符合客观事实，威鲁公司仅认可其中三笔共计.元款项，上述款项支付是否在本案中一并处理由法院依法裁决。即便在本案中一并处理，相关资金占用费也应计算至兴义市交通运输局实际付款之日。

川建公司述称，同对威鲁公司上诉的陈述意见。

威鲁公司向一审法院起诉请求：

.判令兴义市政府支付威鲁公司.亿元资金审计期间资金占用费损失.元；

.判令兴义市政府支付威鲁公司迟延支付中间投资结算款造成的经济损失.元；

.判令兴义市政府支付威鲁公司剩余万元中间投资结算款，并向威鲁公司支付该万元延期付款造成的经济损失（以万元为基数，以兴义农商行商业贷款年利率.%计息，自年月日计至实际结清日）；

.本案诉讼费用由兴义市政府承担。

一审法院认定事实：

年月日，兴义市发展和改革局下文，批复同意威鲁公路建设项目立项，建设规模为：威舍至鲁屯公路工程全长.，主线公路等级为一级，设计速度/，路面结构为沥青混凝土路面，项目总投资万元，资金筹措方案为兴义市政府自筹。

年月日，威鲁公路取得《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》。

年月日，兴义市水务局下文，批复同意威鲁公路水土保持方案。

年月日，兴义市国土资源局下文，批复同意威鲁公路项目用地预审意见。

年月日，兴义市发展和改革局下文，批复同意威鲁公路工程可行性研究报告，并载明项目法人为兴义市交通局。

年月日，兴义市环境保护局下文，批复同意威鲁公路环境影响报告。

年月日，贵州省人民政府下文，批复同意威鲁公路采取方式建设，公路设置收费站收取车辆通行费。

年月日，兴义市交通局委托贵州环境工程招标造价咨询有限公司发出威鲁公路工程投资人招标公告。

年月日，贵州省国土资源厅下文，批复同意拟建的威鲁公路建设项目用地对建筑石料用灰岩和建筑用砂岩矿资源的压覆。

年月日，贵州省黔西南州交通运输局下文，批复原则同意威鲁公路两阶段初步设计的方案。

年月日，成立了威鲁公路征地拆迁及建设工作协调领导小组，威鲁公司董事长高某某为小组成员之一，领导小组下设威鲁公路协调指挥部，威鲁公司副总经理袁某某为副指挥长之一，威鲁公司拆迁办主任高某为威鲁公路协调指挥部成员之一。

年月日，兴义市政府兴府市议〔〕号《关于威鲁一级煤炭专用公路项目建设有关事宜的会议纪要》中记载：四、兴义市政府与威鲁公司修订完善威鲁公路项目投资协议，由市委常委、副市长牵头负责落实。

经公开招投标，年月日，兴义市交通局向川建公司发出《中标通知书》。

年月，兴义市政府（甲方）与川建公司（乙方）签订《协议》，约定：兴义市政府通过招投标形式选择川建公司采取“"方式建设威鲁公路，川建公司必须按照国家和交通运输部有关公路建设项目法人的要求和《中华人民共和国公司法》的规定在兴义市组建成立“兴义市威鲁公路投资建设有限公司"。

年月日，兴义市政府召开会议，形成会议纪要载明：

一、贷款条件（一）完善协议。.首先应由兴义市政府、川建公司、威鲁公司三方签订威鲁公路补充协议，确定威鲁公司为威鲁公路的项目法人。.在签订三方协议的基础上，兴义市政府与威鲁公司签订威鲁公路补充协议。

年月日，兴义市政府作出兴府常议〔〕号会议纪要，载明：

（一）同意兴义市政府与川建公司、威鲁公司三方签订“威舍至鲁屯一级煤炭专用公路‘’投资建设补充协议"；

（二）同意兴义市政府与威鲁公司签订“威舍至鲁屯一级煤炭专用公路‘’投资建设补充协议"。

年月日，兴义市政府（甲方）与川建公司（乙方）、威鲁公司（丙方）签订《补充协议一》，约定：

威鲁公司全部承接川建公司在威鲁公路项目公开招投标中所作的一切承诺、全部承接并独自享有川建公司于年月与兴义市政府所签订的《协议》涉及的一切权利和义务。

同月，兴义市政府（甲方）与威鲁公司（乙方）正式签订《补充协议二》，就威鲁公司建设的相关事宜进行了补充约定，第二条：兴义市政府同意威鲁公司作为威鲁公路建设的项目法人，负责威鲁公路的资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还和资产管理。威鲁公司必须在兴义市开设银行基本账户，将项目建设的所有资金存入该基本账户专款专用。

第三条：为顺利推进工程建设，按期完成威鲁公路建设任务，双方联合成立“兴义市威舍至鲁屯一级煤炭专用公路建设工程协调领导小组"，负责协调解决工程建设中的相关事宜。第四条：本项目的收费经营年限为叁拾年，经营期限届满后，威鲁公司将项目产权及其相关的一切权利全部无偿移交给兴义市政府。本项目的建设工期为个月内。工程于年月开工建设，年月底前全线建成通车。

第五条：兴义市政府责任：.兴义市政府在签订本协议后个工作日内将项目涉及的已有文件及资料移交给威鲁公司。其他尚需满足项目建设的手续，由兴义市政府牵头办理，威鲁公司配合协助并承担所需费用。.负责征地、拆迁补偿等工作，相关费用由威鲁公司承担。.负责牵头办理威鲁公路.公里的经营性收费手续及项目所需征地各项核准文件、项目开工前的相关手续及银行贷款所需手续，所需费用由威鲁公司承担。.威鲁公路的路政管理，由威鲁公司委托兴义市政府的交通行政主管部门依法进行，所收取治超费用，按照%的比例返还给威鲁公司。

第六条：威鲁公司责任：.威鲁公司通过本协议筹措到的所有建设资金，必须存入本协议第二条约定的基本账户，必须专款专用于本项目建设。威鲁公司在本项目建设及尚未还清银行贷款前的经营过程中，不得抽回、侵占、挪用本项目任何资金。.本项目的资本金为项目总投资额的%，由威鲁公司根据项目建设需要按时存入本项目的基本账户，以确保项目有效推进。

违约责任：第十条：兴义市政府不得无故提前收回本项目的建设、营运，不得违法解除或者终止合同。因兴义市政府的违法行为致使威鲁公路停建、停运给威鲁公司造成损失时须予补偿。第十二条：威鲁公司不能按时筹措建设资金或资金不能足额到位，造成项目建设资金断链，严重影响工程建设和社会稳定时，所造成的损失由威鲁公司承担。

另查明，兴义市政府分别于年月日、年月日、年月日、年月日、年月日召开有关威鲁公路项目建设的专题会议，威鲁公司均派人参加。

国家开发银行股份有限公司给威鲁公司的威鲁公路项目授信：

本次申请综合授信亿元（审议会议决定，核减授信额度至亿元）。会议审议决定，有条件承诺贷款，同时由我行牵头组建亿元银团贷款，其中我行份额不超过%。

贷款承诺条件：贵州省交通运输厅承诺，如本项目不能按合同约定偿还贷款本息，用其掌握的燃油税转移支付等交通专项资金保证项目按时还本付息。

年月日，国家开发银行股份有限公司贵州省分行发给威鲁公司开行黔发〔〕号《关于落实“兴义市威舍至鲁屯一级煤炭专用公路项目"贷款承诺及合同签订条件的函》，载明：

你公司向我行申请的“兴义市威舍至鲁屯一级煤炭专用公路项目"贷款已经总行贷款委员会审议，审议结论为“有条件承诺"。

需落实承诺条件如下：贵州省交通运输厅承诺，如本项目不能按合同约定偿还贷款本息，用其掌握的燃油税转移支付等交通专项资金保证项目按时还本付息。

落实上述条件的同时，请同步落实下列合同签订条件：

一、黔西南州和兴义市政府就承担项目剩余资本金出具正式文件；

二、兴义市政府与借款人签订就该项目签订项目还款补助协议，其中明确当项目自身运营收入不足以偿还贷款时，不足部分由兴义市财政负责补足，确保项目按时还款付息；

三、项目还款补助资金运用经同级人大或人大常委会审议同意；

四、就项目贷款组建银团。

年月日，黔西南布依族苗族自治州人民政府向贵州省政府报送黔西南府呈〔〕号《关于请求协调省交通运输厅为威舍至鲁屯一级煤炭专用公路出具贷款承诺函的请求》，恳请贵州省政府协调贵州省交通运输厅，按照国开行的要求为威鲁公路贷款出具承诺函。

年月日，贵州省交通运输厅向贵州省政府出具黔交呈〔〕号《关于威舍至鲁屯一级煤炭专用公路项目融资承诺有关事宜的报告》，载明：

按照国务院的统一安排，国家审计署昆明特派办分别于年月、年月对贵州省政府性债务进行了审计，两次提出贵州省交通运输厅违规对高速公路建设贷款提供担保问题，并将我厅所作担保确认为省级债务。

在审计问题整改回复阶段，贵州省政府以办公厅名义作出了黔府函〔〕号《关于对省本级政府性债务审计报告（征求意见稿）的说明函》，明确回复已责成贵州省交通运输厅和贵州省公路局今后严格遵守国家有关规定，不再为下属部门和单位融资贷款提供担保。黔西南州政府《关于请求协调省交通运输厅为威舍至鲁屯一级煤炭专用公路出具贷款承诺函的请示》所请求的事项属当前整改事项，按照财预〔〕号《财政部关于规范地方各级政府部门举债和担保承诺行为的通知》规定，我厅不能再为融资贷款提供担保。

年月日，黔西南州政府向黔西南州人大常委会出具《关于提请审议威鲁公路运营收益不足以偿还银行贷款时由州财政予以补助还贷的议案》，载明：

三、项目融资情况：目前，威鲁公路面临的最大困难是银行贷款到位问题……贵州省交通运输厅已明确给出了不为威鲁公路融资贷款提供担保的意见。

年月日，黔西南州委书记张某同志率兴义市政府及相关部门负责人到北京向国开行总行领导汇报项目贷款事宜，初步达成意向，在威鲁公路运营收益不足以偿还银行贷款时，由黔西南州财政补足项目贷款还款缺口资金。

四、提请审议事项：特提请黔西南州人大常委会议审议同意在威鲁公路运营收益不足以偿还银行贷款时，由黔西南州财政补足项目贷款还款缺口资金。

年月日，国开行贵州分行向黔西南州政府发出开行黔函〔〕号《关于回复“黔西南州人民政府关于请求变更威鲁公路贷款承诺条件的情况报告"的函》，载明：

二、请落实国开行贷款委员会审议决议中的相关条件：（一）贷款承诺条件，即：贵州省交通运输厅承诺，如本项目不能按合同约定偿还贷款本息，用其掌握的燃油税转移支付等交通专项资金保证项目按时还本付息。（二）贷款银团条件，即：本项目组建亿元银团，其中国开行份额不超过%（即不超过亿元）。

年月日，兴义市政府（甲方）与威鲁公司（乙方）签订《清算交接协议》，载明针对威鲁公路项目建设，因融资贷款、担保等问题导致工程停工，原双方签订的工程建设协议履行成为不必要，现就该项目工程清算、交接经双方友好协商，达成如下协议：

一、因融资贷款担保问题，威鲁公司自愿退出威鲁公路项目开发建设，由兴义市政府承接。

二、兴义市政府与威鲁公司共同对威鲁公司已施工完成的工程量进行收方、清算、交接，具体核算方式及细则双方另行友好协商，兴义市政府对威鲁公司进行合理补偿。

三、双方交接工作完成并清结各种款项后，黔西南州政府、兴义市政府与威鲁公司原签订的所有文件、协议、合同（包括黔西南州、兴义市各部门、各国有企业针对此项目的各种文书）自然终止。同时，在双方交接前，威鲁公司应对通过招投标确定的工程施工队伍严格按照中标合同进行清算并付款，威鲁公路项目建设所有施工合同自然终止，威鲁公司负责完成全部施工队伍退出施工场地的工作。

四、收方、清算、承接工作必须依法依规，实事求是，客观、公正、公平、合理进行，原则上不让威鲁公司在威鲁公路项目现有投资上亏本。

五、在威鲁公路项目上双方各自发生的其他债权债务自行清偿，互不干涉。

六、兴义市政府于结算工作完成后，及时配合威鲁公司制定付款方式及付款时限。

受兴义市政府委托，黔西南州国家基本建设预结算审核中心聘请云南云达工程造价咨询有限公司对威鲁公路中间结算投资进行了审核，该中心于年月日出具州审核报〔〕号审计报告（建安工程部分）。

载明参考价格一：

采用项目施工合同工程量清单单价结算，审核结果.万元，其中建筑安装工程费.万元，工程建设其他费用.万元[包括：土地征用及拆迁补偿费.万元、建设项目管理费.万元、研究试验费.万元、建设项目前期工作费万元、专项评价（估）费万元、复垦保证金元、财务费用（借款利息）.万元、投资回报收益元]。

参考价格二：

采用三条高速公路工程量清单单价平均价格结算，审核结果.万元，其中建筑安装工程费.万元，工程建设其他费用.万元[包括：土地征用及拆迁补偿费.万元、建设项目管理费.万元、研究试验费.万元、建设项目前期工作费万元、专项评价（估）费万元、复垦保证金元、财务费用（借款利息）.万元、投资回报收益元]。

计列资金占用费情况，审核组根据威鲁公司提供会计核算账簿资料，核实截至年月日，威鲁公司股东投资的项目注册资本金为亿元，按威鲁公司向兴义农商行借款的年利率.%作为计算审核依据，测算出股东投入项目注册资本金截至年月日的资金占用费.万元，纳入本次中间结算移交投资审核金额中。

年月日，兴义市政府作出兴府常议〔〕号《七届市人民政府第六十二次常务会议纪要》，载明：

一、威鲁公司要求按照参考价格一.万元进行结算，兴义市政府要求按照参考价格二.万元进行结算，两者差额.万元。经双方协商后，按照责任均担原则，各自承担%，即按.万元作为兴义市政府和威鲁公司双方对威鲁公路中间结算投资结算移交的最终确认价。

三、威鲁公司向兴义农商行借款万元在年月日以后发生的借款利息和本金转由兴义市政府承担。该借款万元本金计入最终确认价予以扣减，月日前该借款利息由威鲁公司支付。

年月日，兴义市政府作出〔〕号会议纪要，载明：

一、最终确认的威鲁公路中间投资结算价.万元，减除兴义市政府借给威鲁公司的万元和威鲁公司转由兴义市政府还贷的万元后，余款.万元分期支付给威鲁公司。

二、同意春节前支付给威鲁公司万元，剩余资金.万元定于年月日前分次付清。

三、威鲁公司要求计算年月日至年月日审计期间的资金占用费，根据州审核报〔〕号审计报告，无相关依据，不予支持。

威鲁公司高某某、高某参加此次会议。

年月日，兴义市交通局向兴义市政府呈送兴交运呈〔〕号《关于解决威鲁公路后续问题谈判的情况报告》，载明：

根据兴义市政府工作安排，荀某局长组织威鲁公路协调指挥部、局财务审计股、人秘股、威鲁公司等相关人员，根据州审核报〔〕号审计报告、七届〔〕号市委常委会议、兴府常议〔〕号《七届市人民政府第六十二次常务会议纪要》、〔〕号会议纪要精神，与威鲁公司就威鲁公路后续问题进行谈判协商，情况报告如下：一、资金占用费：根据〔〕号会议纪要精神，不予支持威鲁公司要求支付年月日以后的亿元的资金占用费。

年月日，兴义市交通局向兴义市政府报送兴市交运呈〔〕号《关于恳请拨付威鲁公路工程款的请示》，载明：

威鲁公路于年月日正式开工建设以来，已完成工程总体形象进度%左右，年月日，因贷款资金不到位，导致项目全线停工。兴义市政府从年以来已支付威鲁公司工程款.元。

根据〔〕号会议纪要和年月日兴义市政府专题研究威鲁公路中间结算会议精神，目前还欠威鲁公司.元工程尾款（含万元资金占用费）。

现恳请兴义市政府拨付资金.元用于支付工程款，便于开展后续工作。

荀某局长签署“经与威鲁公司高某某、李某某、高某等协商，并请财政、审计税务、交通等部门核实形成会议纪要于年月日市长碰头会汇报后，扣去叁仟万元遗留问题处理保证金和肆佰万元项目设计后期服务保证金后，建议拨付尾款捌仟叁佰柒拾捌万陆仟玖佰叁拾伍元陆角壹分"。袁建林市长签署“同意"。

之后，因结算款资金占用费等问题，威鲁公司诉至一审法院，提出如前诉请。

另查明：

兴义市威鲁公路协调指挥部分别于年月日转款万元、年月日转款万元、年月日转款万元、年月日转款万元给威鲁公司，共计万元。

兴义市交通局分别于年月日付万元、年月日付.元、年月日付万元、年月日付万元、年月日付万元、年月日付万元、年月日付万元、年月日付.元，共计.万元。

年月日，兴义市交通局代威鲁公司向兴义农商行偿还贷款万元。

威鲁公司成立于年月日，登记注册资本为亿元。

黔西南盘江会计师事务所出具的〔〕号验资报告记载，截至年月日止，威鲁公司的股东李某某实缴出资万元、高某某实缴出资万元、袁某某实缴出资万元，共计亿元。

黔西南仁信会计师事务所出具的仁会验字〔〕号验资报告记载，截至年月日之前，李某某新增实缴出资额亿元。

兴义市政府提交的威鲁公司中国农业银行股份有限公司黔西南分公司帐号为×××的交易明细记载：

年月日，李某某转亿元到威鲁公司的账上。

同日，威鲁公司将亿元全部转出，分别为：

.转款亿元给惠州市合富凯达投资管理有限公司，用途为往来款；.转款万元给崇礼晨光物流有限公司，用途为往来款；.转款万元给胡某，用途为还款，胡某于年月日转款万元给威鲁公司；.转款万元给王某某，用途为借款，王某某于年月日转款给威鲁公司；.转款万元给赖某某，用途为借款，赖某某于年月日转款万元给威鲁公司；.转款万元给赣州润发生态林业科技有限公司，该公司于年月日转款万元给威鲁公司。

年月日，胡某转款万元给威鲁公司，王某某转款万元给威鲁公司，赖某某转款万元给威鲁公司，赣州润发生态林业科技有限公司转款万元给威鲁公司。

年月日至年月日，李某某共转款.亿元到威鲁公司的账上。

另，赣州润发生态林业科技有限公司法定代表人为赖某某。崇礼晨光物流有限公司的法定代表人年月日后更换为胡某，之前为刘某某。

李某某分别于年月日、年月日、年月日、年月日、年月日转万元、万元、万元、万元、万元到威鲁公司，共计万元。

高某某分别于年月日、年月日、年月日、年月日转万元、万元、万元、万元到威鲁公司，共计万元。

黔西南州宏升资本营运公司于年月日转款万元到威鲁公司，年月日转万元到威鲁公司。

兴义市龙达交通建设投资有限公司于年月日转万元到威鲁公司。

经在国家企业信用信息公示系统上查询，威鲁公司现股东为李某某、高某某、袁某某、宏升公司、龙达公司。

兴义市政府于年月日作出兴府市议〔〕号会议纪要，载明：

二、原则同意搭建平台公司，根据国开行贷款需要，在风险可控的前提下，兴义市政府可为项目业主向银行作反担保。

兴义市政府于年月日作出兴府呈〔〕号《关于搭建威鲁公路融资贷款平台公司的请示》，载明：

目前，经多次与银行部门对接，已同意将该项目贷款纳入年一季度支持贷款范畴，但提出需由州级具有年以上财务经历的国有企业（银行部门建议黔西南州宏升投资公司参与）及现威鲁公司和另一家银行信誉评级为以上的公司共同搭建贷款平台的建议和要求。

兴义市政府于年月日作出兴府市议〔〕号会议纪要，载明：

同意将马岭片区余亩国有土地划拨给兴义市交通局下属的龙达公司。

由兴义市交通局、龙达公司抓紧与威鲁公司对接，做好组建股份公司等相关事宜。

年月日会议纪要载明：

经协商，各方对贷款条件和贷后管理内容达成共识。（二）完善股东结构和资本金出资承诺。.确定威鲁公司以宏升公司、龙达公司和威鲁公司的三个自然人股东为股东的股权结构，以宏升公司为控股股东。

年月日，兴义市政府作出兴府函〔〕号《关于筹资建设威鲁公路的承诺函》，同意龙达公司入股威鲁公司参与项目建设，其参股所需资金由兴义市政府解决。

年月日，兴义市政府作出兴府发〔〕号《关于兴义市交通局投资市龙达交通建设投资有限公司的批复》，同意兴义市交通局投资.亿元到龙达公司，资金自筹。

年月日，兴义市政府作出兴府发〔〕号《关于收购威鲁公司股份的批复》，同意龙达公司收购威鲁公司%股份，作为威鲁公司的股东，收购资金万元。

年月日，威鲁公路协调指挥部办公室作出兴威鲁指呈〔〕号《关于在建威鲁公路与义龙新区城市规划道路存在冲突急需协调并作明确的事项的请示》，载明：

因威鲁公路在+以后（约公里）与义龙新区城市规划的横向道路、号平行相邻（最小距离约米），与号、号等若干条纵向道路交叉出现冲突情况，导致目前涉及义龙新区的土地征收及建设工作推进滞后。

为尽快推进项目建设，现特就急需政府出面协调及确定事宜请示如下：威鲁公路项目规划、申报、实施在前，一旦调整建设规模和计划，会导致一系列矛盾和损失产生。（一）严重影响项目贷款；（二）所有报批手续将全部作废，需重新申报；（三）将会严重影响投资人的信心，可能引发撤资问题；（四）将会造成不小的经济损失。

还查明，威鲁公司为建设威鲁公路，支出相关费用：

.年月日至年月日期间，向宏峰集团（福建）有限公司威鲁公路合同段项目经理部付工程款万元。

.年月日至年月日期间，向金光道环境建设集团有限公司威鲁公路合同项目经理部付工程款万元。

.年月日至年月日期间，向河南红旗渠建设集团有限公司威鲁公路合同段项目经理部付工程款万元。

.年月日至年月日期间，向金光道环境建设集团有限公司威鲁公路合同段项目经理部付工程款万元。

.年月日向义乌市宏胜市政工程有限公司威鲁公路合同段项目经理部付工程款万元。

.年月日至年月日期间，向重庆建新建设工程监理咨询有限公司威鲁公路总监办付监理费万元。

.年月日至年月日，向兴义市威鲁公路协调指挥部付拆迁费用.元。

.年月日至年月日期间，向中交公路规划设计院有限公司贵州分公司付设计费等万元。

.年月日，向黔西南州长园测绘有限责任公司付土地报建费万元。

.年月日，向陕西省交通规划设计研究院付设计费万元。

.年至年分别支付单位建设管理费.元、.元、.元。

以上款项共计.元。

一审法院认为，根据各方当事人诉辩主张，归纳本案争议焦点为：一、本案是否属于人民法院受理民事诉讼的范围；二、威鲁公司是否是本案适格原告；三、案涉协议的效力；四、协议无效的责任承担；五、兴义市政府应赔偿的资金占用费数额。

一审法院判决：

一、兴义市政府于一审判决生效之日起三十日内向威鲁公司支付万元结算款；

二、兴义市政府于一审判决生效之日起三十日内向威鲁公司支付资金占用费损失：（一）.亿元的资金占用费.元；（二）已付结算款的资金占用费.元；（三）未付万元的资金占用费（按中国人民银行公布的同期同类贷款利率为标准，从年月日计算至付清之日止）；

三、驳回威鲁公司其余诉讼请求。

本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。

对当事人二审争议的证据和事实，本院认定如下：

.兴义市政府提交的第一组新证据（）黔民初号之一《民事回证》《国内支付业务付款回单》《安龙县人民法院收款收据》《威鲁公司收款收据》及《贵州增值税普通发票》两张，第二组新证据（）黔执号《执行裁定书》、（）黔执号《协助执行通知书》及回执、《国内支付业务付款回单》《威鲁公司收款收据》《贵州省行政事业单位资金往来结算收据》《贵州增值税普通发票》，第三组新证据《关于给予协助办理扣缴兴义市威鲁公路投资建设有限责任公司相关税费款的函》《威鲁公路税费金额计算明细表》《代缴税款委托书》《中国银行电子缴税付款凭证》《威鲁公司收款收据》。

威鲁公司对真实性、合法性、关联性均无异议，川建公司虽不予认可但并未提交足以反驳的相反证据，本院予以采信。

兴义市政府提交的第四组新证据兴义市交通局《关于恳请市人民政府同意我局协助扣划威鲁公路遗留问题处置保证金的请示》所涉款项尚未实际支付，不影响本案基本事实认定，本院不予采信。

.年月日，贵州省高级人民法院作出（）黔民初号之一《民事裁定书》及（）黔执保号之一《协助执行通知书》，裁定对威鲁公司价值元以内的财产或财产权利予以查封、扣押或冻结，并要求兴义市交通局在万元限额内不得对威鲁公司清偿到期债务，如要求偿付，应向贵州省高级人民法院提存财物或价款。

年月日，贵州省龙安县人民法院作出（）黔执号《执行裁定书》及（）黔执号《协助执行通知书》，裁定扣划威鲁公司在兴义市交通局享有的到期债权.元至该院账户并要求兴义市交通局协助执行。

兴义市交通局于年月日将该款汇至贵州省龙安县人民法院账户，该院及威鲁公司均向兴义市交通局出具了收款收据。

年月日，贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院作出（）黔执号《执行裁定书》，同年月日，该院作出（）黔执号《协助执行通知书》，裁定扣划威鲁公司在兴义市交通局享有的到期债权.元，并要求兴义市交通局协助执行。

兴义市交通局于年月日将.元款项汇至贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院账户，该院及威鲁公司均向兴义市交通局出具了收款收据。

年月日，国家税务总局兴义市税务局向兴义市交通局发出《关于给予协助办理扣缴兴义市威鲁公路投资建设有限责任公司相关税费款的函》，请求兴义市交通局协助扣缴威鲁公司未缴税费.元。

年月日，威鲁公司向兴义市交通局出具《代缴税款委托书》，委托该局代缴税款.元，并载明该款视同威鲁公司收到兴义市交通局拨付的工程结算款，从威鲁公司在兴义市交通局享有的到期债权中扣减。兴义市交通局于年月日缴纳该.元税款，威鲁公司向兴义市交通局出具了收款收据。威鲁公司对兴义市交通局代其给付上述三笔共计.元款项的事实予以认可。

本院对一审法院查明的事实予以确认。

本院认为，当事人二审争议的焦点问题在于：一是本案是否属于民事诉讼受案范围；二是案涉协议无效的责任应当如何认定；三是案涉项目欠付结算款及资金占用费应当如何认定；四是兴义市政府应否向威鲁公司支付.亿元在审计期间的资金占用费。

综上所述，兴义市政府的上诉请求部分成立，予以支持；威鲁公司的上诉请求不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第二项规定，判决如下：

一、维持贵州省高级人民法院（）黔民初号民事判决第三项，即驳回兴义市威鲁公路投资建设有限责任公司其余诉讼请求；

二、变更贵州省高级人民法院（）黔民初号民事判决第一项为兴义市人民政府于本判决生效之日起三十日内向兴义市威鲁公路投资建设有限责任公司支付.元结算款；

三、变更贵州省高级人民法院（）黔民初号民事判决第二项为兴义市人民政府于本判决生效之日起三十日内向兴义市威鲁公路投资建设有限责任公司支付资金占用费损失：.截至年月日的逾期付款资金占用费.元；.年月日起的逾期付款资金占用费分段计算。

其中：.元的资金占用费按照中国人民银行同期贷款利率从年月日起计算至年月日；.元的资金占用费按照中国人民银行同期贷款利率从年月日起计算至年月日；.元的资金占用费按照中国人民银行同期贷款利率从年月日起计算至年月日；.元的资金占用费按照中国人民银行同期贷款利率从年月日起计算至年月日，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率从年月日起计算至清偿之日止。