布线合同，门禁系统施工合同（模板）

今天小编给各位分享的是布线合同，门禁系统施工合同（模板）的知识，，希望对您有所帮助。如果你还想了解更多这方面的信息，请点击本站其他相关内容，共同学习吧！如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文导读目录：

1、布线合同，门禁系统施工合同（模板）

2、本合同为，销售代理合同（房地产用）

布线合同，门禁系统施工合同（模板） ♂

门禁系统施工合同（模板）

二、甲方的权利及义务

、甲方对项目的实施全面负责；

、协调工程安装过程中与客户及监理方沟通的所有事议。

、负责提供工程所需材料及设备并运达施工现场。

、负责与其它施工方交叉施工的协调适宜。

、提供乙方所需要的施工图纸、技术规范及需要的所有文档。

、协助乙方解决施工中所需要的用电、工具存放等问题。

、甲方负有监督乙方施工质量的权利和指导乙方施工工艺的义务，对于合理的整改意见，乙方必须及时整改。

、甲方必须及时验收乙方阶段性成品，未及时验收或验收后出现成品损坏或丢失的，乙方不负任何责任。

、甲方负责门锁安装的开孔及进线管路畅通。

、甲方负责设备的调试及组织工程验收。

三、乙方的权力及义务

、负责本工程门禁的线缆穿放及前后端设备（刷卡器、开门按钮、门锁、设备箱、控制器）的安装工作以及刷卡器、开门按钮、门锁、设备箱、控制器、门磁的接线。门锁的接线要求用电烙铁焊接。

、协助甲方做好设备调试工作，及时处理调试中发现的问题。

、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

、协助甲方进行项目的验收工作。

、若因设备及材料和其它施工方问题拖延乙方工期的，乙方有权要求甲方按工日费用给乙方进行补偿。

、乙方必须文明施工，维护甲方公司信誉，不得作出有损甲方公司形象的行为。

、乙方施工必须服从土建、监理单位管理。进场施工时，工具、材料需登记后方可带入、带出，施工人员需佩戴临时证件、安全帽；不允许在工地住宿；必须遵守土建单位的作息时间。

、本工程乙方不负责管路部分的畅通、安装及布放工作，若在施工中出现管路不通、需要重新布放管路、有管路连结等问题，由甲方自行协调解决。若需要乙方进行相关施工，则另行计费。

、按照甲方要求完成施工后，因客户需求或甲方要求改变而需重新施工的，按照新点另行计费。

四、工程价款及结算的方式

、工程价款

工程价款明细表

、结算方式

本合同生效后，甲方分次，根据工程的进度，按约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。具体如下：

进场开工一周后支付乙方总工程款的%，即：（￥ 元）。

线缆穿放完成后支付乙方总工程款的%，即:（￥ 元）。

设备安装完成后支付乙方总工程款的%，即:（￥ 元）。

竣工验收后支付乙方总工程款的%，即：（￥ 元）。

进场开工一周内乙方在甲方项目经理的指导下施工，乙方积极配合甲方项目经理的工作，一周后项目经理对乙方工作未提出异议或提出合理要求乙方积极整改后，由甲方项目经理签字支付首次付款。

第二次、第三次付款在完成阶段性验收后，由甲方项目经理签字付款。工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料个工作日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在个工作日内，结清尾款。

、若项目点位发生增减，依据实际数量和上表单价结算；若因甲方和其它施工方问题等非乙方原因拖延工期的，乙方要求甲方按工日费用给乙方进行补偿。

六、合同工期

本项目分以两个施工段：、布线阶段个工作日。、前后端设备安装阶段个工作日。

七、施工标准

、基本规范

）严格按图纸进行弱电施工，在保证系统功能质量的前提下，提高工艺标准规范，确保施工质量。

）管路两端设备处导线应根据实际情况留有足够的冗余。导线两端应按照图纸提供的线号用标签进行标识，并应制作文档，作为施工资料进行存档。

）设备安装牢固、美观、预装设备、竖成列，墙装设备端正一致，资料整理正规完整无遗漏。

、电缆的敷设规范

）电缆敷设前，做外观及导通检查，并用直流兆欧表测量绝缘电阻，其电阻不小于Ω;当有特殊规范时，应符合其规范。

）线路按最短途径集中敷设，横平竖直、整齐美观、不宜交叉。

）线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施。

）当线路周围温度超过℃时，采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时，加防火措施。

）线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。

）线路与绝热的工艺设备，管道绝热层表面之间的距离应大于，与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于。

）线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处，应留有适当的余度。

）线路不应有中间接头，当无法避免时，应在分线箱或接线盒内接线，接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。

）敷设路时，不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。

）线路敷设完毕，应进行校线及编号，并按第一条的规范，测量绝缘电阻。

）测量线路绝缘时，必须将已连接上的设备及元件断开。

、设备的安装规范

）设备的安装应牢固、整齐、美观，端子编号、用途标牌及其他标志，应完整无缺，书写正确清楚。

）固定设备时，应使设备受力均匀。

）箱内安装的供电设备其裸露带电体相互间或其他裸露导电体之间的距离应不小于。当无法满足时，相互间必须可靠绝缘。

）设备箱安装在混凝土墙上、柱或基础上时，宜采有膨胀螺栓固定，并应符合下列规范：

)箱体中心距地面的高度宜为.~.;

) 成排安装的设备箱，应排列整齐。

八、争议或纠纷处理

、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁；若仲裁无果，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向本合同执行地人民法院起诉。

九、附则

、本工程需要进行保修或保险时，应另订协议

、本合同正本两份，双方各执一份。

、本合同履行完成后自动终止。

、甲方提供专用设备的施工工艺及施工标准方案作为合同的附件，具有本合同的同等效力。

、合同未尽事宜，以补充条款为最终执行条款。

十、补充条款

、______________________________________________________

、______________________________________________________

、______________________________________________________

、______________________________________________________

甲方： 乙 方：

开户行： 开户行：

账户： 账户：

甲方签字: 乙方签字:

日期: 日期:

本合同为，销售代理合同（房地产用） ♂

销售代理合同（房地产用）

委托人（甲方）：

受委托人（乙方）：

依据国家有关法律、法规和有关规定，甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上，就乙方接受甲方委托，代理甲方销售国际广场，并完成其他委托服务事项达成一致订立本合同

一、代理事项

代理销售的房地产基本情况：

.房产位置座落于罕台镇政府南米

.建筑面积：万平方米

.价位：—元/平方米

代理事项：销售

二、代理期限及费用

、本合同代理期限为个月，自年月 日至年 月日

在本合同到期前的天内，如甲乙双方均未提出反对意见，本合同代理期自动延长个月；合同到期后，如甲方或乙方提出终止本合同，则按本合同中合同终止条款处理

在本合同有效代理期内，除非甲方或乙方违约，双方不得单方面终止本合同

在本合同有效代理期内，甲方不得在区地区委托其他代理人

费用负担：具体销售工作人员的开支及日常支出由乙方负责支付

销售价格:销售基价由甲乙双方确定为元/平方米，乙方可视市场销售情况征得甲方认可后，有权灵活浮动。甲方所提供并确认的销售价目表为本合同的附件

佣金支付

（）完成本合同约定的甲方委托事项，甲方按照实交金额的.%提取支付乙方佣金服务费；如每月完成元销售额提成佣金改为实收金额的.%提取支付给乙方

（）乙方在销售开始的下一个月的号前收取上月的代理佣金，如到期三日内未付乙方代理佣金，甲方应付乙方违约金为所售金额的‰到乙方账户

三、关于客户退房的处理

如有乙方销售的商铺客户在一年内退房则佣金需退回给甲方

四、双方当事人权利义务

甲方在合同生效之后，对乙方在授权范围内的活动，不能任意干涉，双方遇有问题可随时研究协商

乙方应认真负责行使甲方授予的权利，不得弄虚作假，更不得与第三人恶意通谋，欺骗委托人

五、违约责任

双方商定，有下列情形之一的，承担违约责任：

完成的事项违反合同约定的

擅自解除合同的

与他人私下串通，损害对方利益的

其他过失损害对方利益的

六、声明及保证

甲方：

甲方是依法设立的合法企业，有权签署并有能力履行本合同

甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效

、在签署本合同时，法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未做出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人；本合同生效后即对合同双方具有法律约束力

乙方：

乙方是依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方必须负责销售本项目的价格与优惠政策统一，{包括销售策略与促销活动}

七、争议的处理

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门协商，协商不成的，依法向人民法院起诉。

八、补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均未本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

九、其他

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效；

十、本合同一式二份，双方，各执一份，具有同等法律效力。

甲方：

代表人：

乙方：

代表人：

二一七年五月二十日