今天小编给各位分享的是干洗协议,送去洗衣店清洗的衣服被洗坏了?别急,法官为你支招!的知识,,希望对您有所帮助。如果你还想了解更多这方面的信息,请点击本站其他相关内容,共同学习吧!如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文导读目录:
2、干洗协议,送去洗衣店清洗的衣服被洗坏了?别急,法官为你支招!
工长协议,木工装修合同书 ♂
木工装修合同书
木工装修合同书(一)
甲方:______________________
乙方:______________________
根据施工需要,甲方将____工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,加强施工进度的控制,保证工程顺利进行,经双方共同协商订立如下合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称
____________________
二、工程地点
____________________
三、承包范围
____________________
施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容,施工过程中(含施工前)的一切图纸变更,技术更改随变,已包在承包范围以内。
四、工程内容
模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。
五、工程承包方式
、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。手提电动工具及手工工具乙方负责。
、按施工图纸,包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。
六、质量要求
严格要求按图施工,符合规范要求,质量等级必须满足合格。
、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。,漏浆由木工班组清理干净,浇砼时木工必须安排专人看模,漏下砼浆用水冲洗干净,否则每次罚款____元。
七、施工工期
乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成甲方进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工进度。
八、付款方式
________________
九、工程管理双方责任
、甲方责任
、提供有效的施工图纸,处理施工技术问题;
、提供外脚手架及安全防护网;
、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题,尽量避免因配合不到位造成返工、返修,乙方必须服从甲方的处理意见;
、及时将支模用的材料供应至现场;
、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督,负责模板分项工程质量评定及验收;
、根据规范、标准、合同及施工图要求,甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;
、组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测,按现行验收规范及评定标准进行质量评定,并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据;
、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿;
、按合同约定进度支付工程款。
、乙方责任
、施工前,必须熟悉图纸,对工人进行安全技术交底,所有工人必须是熟练工人,特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例,服从甲方施工管理人员指挥,不得以任何理由为难甲方人员;
、熟悉图纸,按图纸要求提前配好模板,尽量减少余料;
、在施工过程中发现图纸设计问题,及时向甲方工长汇报,不得擅自更改设计;
、甲方提供的`大件施工工具、机械等,乙方在使用过程中要注意养护,操作不当和人为造成的损坏要赔偿,所发生的安全事故由乙方负责;
、按图纸及工艺要求提前做好材料计划,报甲方工长审批;
、乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规,造成的安全事故责任由乙方承担;
、文明施工,做好施工组织、管理,切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢,堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等,务必清理干净;
、提前安排好浇砼期间的木工值班工作,浇砼过程中要经常检查,如发现有变形、松动等现象要及时修补加固;
、因质量不合格或其他过失造成的返工,属于乙方责任的,乙方应承担由此引起的工机料损失。
、协调好流水作业相关班组的工作程序,不得故意刁难;
、工地内不得闹事生非,不得中伤他人、打架,各项违法活动一经发现处____元罚款,情节严重者扭送公安机关处理。
、合理使用模板,未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板,违者视其情节轻重每次罚款____元以上。
、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同,属乙方自已责任,与甲方无关,甲方不予认可。
、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部责任。
、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施,以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为,发生一切后果由乙方承担。
、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为,发生一切后果由乙方承担。
、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带,甲方责令未改者,处以元罚款。
、乙方负责人必须坚守工地,安排工作,指挥管理,带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求,保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善,管理失职所造成的一切损失和不良社会影响,一概由乙方负责人承担,经三次指出而没改进的,甲方有权终止协议,余下的工程款不作结算。
十、工程变更
增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大,造价增加较大,原合同条款不能言表的,可协商签订补充协议。
十一、保修责任
保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将另派请人保修,费用在保质金中扣除。
本协议一式____份,双方各执____份,签订之日起生效。
甲方:______________________乙方:______________________
代表人:___________________代表人:_____________________
电话:______________________电话:______________________
日期:______年_____月_____日日期:______年_____月_____日
地址:______________________地址:______________________
木工装修合同书(二)甲方:_______________(简称:甲方)
乙方:_______________(简称:乙方)
经甲乙双方共同协商,甲方将_____项目__________工程以包工,包制模,铁钉,铁线,电缆,电锯电片及机械所有的电缆电线工具,包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工,为安全保质保量金,工程结束后给予返还。
一、承包单价
乙方所承包的木工工程,其单价按建筑面积的(_____)元/㎡(包括基础地下室设施及屋顶斜屋面型线条主体),按此单价为最终结算价,甲方不另追加乙方任何费用,面积计算以图纸为准。
二、承包范围
乙方按设计图纸,设计变更完成该工程所有的木工工程,(含附属零星工程木工及基础设施的制安,负责工程完工后,所有的模板,方条,顶木,步步紧,方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好)。
三、乙方负责
.乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人,机械工具辅助材料,熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列,进度计划国家品质标准施工。
.服从项目管理人员及施工员统一指挥,调配和检查,遵守项目人员制定的各项规章制度,不准随意浪费甲方原材料,如发现乙方随意浪费,甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。
.乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的,发现一次罚款_____元,累次不改甲方有权单方面终止合同,乙方按实际完成工程量的_____%结算,并自动退场。
.主体施工过程中,乙方应按时,按质,按量完成施工任务。不准有爆木。漏浆现象,发现有出以每处_____元罚款,并即时处理,因木工验收不合格造成返工,甲方有权要求乙方加倍赔偿一切浪费的原材料及需别的施工班组配合返工所需人工工资,工程所有爆木,漏浆处,乙方应及时处理掉。尾期工程中需要制安的应随叫随到,不到的话,甲方有权请他人做,其工资按市场价格双倍从乙方未付工程款中扣除,影响工期的按合同规定处罚,乙方应无异议。
四、甲方负责
.负责对乙方的图纸技术交底及安全三级教育,指导,检查乙方施工过程中的施工质量。
.按合同约定按时支付工程款。
.无偿提供乙方的住宿及生活用水用电,(不含电磁炉用电)
五、工期要求
.乙方应严格按照项目部制定的各项施工进度计划进行施工,具体进度计划按项目部制定的施工进度计划。
.乙方不能按甲方进度计划完成工期内的工程量时,甲方有权高价在外面请人帮忙完成,乙方无权阻扰,其工资从乙方工程进度款中扣取,工期拖延一天处以_____元的工期处罚金,按工期计划乙方提前完成应给与奖励。
.因乙方原因造成工程停工三天以上,甲方有权单方面终止合同另找施工队,结算按实际完成工程量的_____%结算,结算时间按工程主体全部封顶后结算,余下的部分作为重组新班组和甲方的损失费用。
六、质量标准
规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强制性规范规定施工,并达到国家工程品质验收合格标准,如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的,甲方有权追究其赔偿责任并罚款,费用从乙方工资中扣回。
七、安全要求
.乙方工人进入施工现场都必须遵守安全操作规程,佩戴安全帽,穿工作服,穿胶鞋上班。
.上班时间不许喝酒,打闹,严格安全生产条例方针,及项目部组织所要求的安全知识讲座内容交底,进行施工。
.如乙方在施工过程所造成的任何安全事故,由乙方负全部责任和费用及事后处理,与甲方无关。
.不带安全帽,穿拖鞋,喝酒上班的发现一次每人每次_____元罚款,此款从工资中扣除,并通报批评,现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地,住宿,逗留。
八、付款方式
本工程第一次按工程总量的三楼付款_____%,然后按月进度工程量的_____%付款。余款在完成承包内工作后两个月内结清。
九、本合同未尽事宜,双方可根据情况随时协商补充,补充协议与本合同具有同等效力。
十、本合同书自签字之日起生效,工程竣工,工程款全部结清后本合同法律效力自行终止。
十一、本协议一式_____份,双方各持_____份,同时具有相应法律效力。
甲方:______________________乙方:______________________
电话:______________________电话:______________________
日期:______年_____月_____日日期:______年_____月_____日
木工装修合同书(三)发包人(甲方):__________________
承包人(乙方):__________________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室室内装饰装修有关事宜(以下称工程),达成如下协议:
第一条、工程概况
、工程名称:____________
、工程地点:____________
、承包范围:参见合同附件之预算表。
、工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。
()承包人包工、包料;
()承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;
()承包人包工,发包人包料。
(附件:经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》)
第二条、施工图纸双方施工图采取下列第______种方式提供
.发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式______份,发包人、承包人各______份;
.发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)______元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前______天取得有关部门确认或者批准。
施工图纸一式______份,甲乙双方各持______份,作为本合同的附件。
第三条、甲方工作
、开工前______天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。
、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。
、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。
、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。
、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。
第四条、乙方工作
、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认;
、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
、未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线;
、保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的畅通;
、对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间;
、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场;
、工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。
第五条、关于工期
、工程期限___天,开工日期__年__月__日。竣工日期__年__月__日。
、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的,工期顺延。因乙方及其代理人(代表)原因导致工期延误的,工期不予顺延。
、因为如下因素影响而导致不能完成工作的,工期顺延,双方互不承担责任:
.遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水停电、天灾、战争、暴乱等不可抗力的。
.经双方同意的工程量变化和设计变更;
.因与甲方和乙方无关的第三方的原因造成的工程延误。第三方因素包括但不限于所在地(小)区的管理机构和隔壁邻居的无理行为。
.经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费。
.经甲乙双方同意工期顺延的其它情况。
第六条、关于材料供应和保管
、任何一方负责提供的材料和设备,均须是符合法律、法规规定的合格产品,还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应当将材料和设备按时按量运送到施工现场,并通知对方当事人验收签字确认。
、对于一方提供的任何材料和设备,如不符质量要求或规格有差异的,对方有权要求更换,提供方应当予以更换。对于因此造成的费用增加部分,由提供方承担。
、材料和设备进场后,统一由乙方负责保管和使用,如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失,应当由乙方负责,施工过程中的正常消耗除外。
第七条、关于质量和验收
、工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》(______)为质量评定验收标准。
、甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加验收的,工期应予顺延。
、由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量,由甲方自行负责。由乙方负责返工的,返工费用由甲方负责。
、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应当自接到验收通知后天内组织验收,并办理验收移交手续。
、验收时,工程项目合格率达到______%时(以工程价款比例为准),其它不合格项目(不包括工程项目未完成或成品程序未完成的)的维修或返工不影响竣工日期的确立,甲方应予以承认。
、乙方承诺自竣工日期起,为工程项目保修______年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签置生效之前已经发布对个别的工程项目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。
、甲乙两方约定的其他保修或免保修情况:
、工程未验收的,甲方不得先行使用。
第八条、关于工程价款及结算
、双方约定按以下第____种方式支付工程款:
.合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:
支付次数______支付阶段或时间______
支付金额
第一次支付______元;
第二次支付______元;
第三次支付______元;
第四次工程验收后______天工程总造价的______%约______元。
.其他支付方式:_____________
、双方同意工程的结算方法按下列第______种进行结算:
、固定价格,本工程总价款为______元;
、单价不变,按实际数量加损耗率计算,但是,总价不得超过______元;
.乳胶漆和油漆类为:______墙面面积(减门不减窗)+墙面面积顶面面积+______%(前两者的和)
.瓷砖面积为:______实际面积+______%
.实木地板面积为:______实际面积+______%,拼花部分+______%
.木工衣柜类面积为:______实际面积平方米取整数值,小数位不够______平方米按______平方米计算,超出______平方米的按______平方米计算。
.其他按项项目按项计算。
.其他按平方米计算的项目为:______实际面积+______%(实际面积)
.估价项目测量后再具体报价。
.经甲方同意代购的项目按预算内造价购买,经甲方同意可以调整。
、特别费用的约定
.施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。
.施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的,罚款由乙方支付。如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,罚款由甲方负责。
.合同附件预算表中没有列明税费的,税费由甲方按实际征税额向有关部门缴纳。已经列明税费的,由乙方负责缴交。
.物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的,由甲方应当负责交涉或向乙方补贴差额。
、乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目,另行签署合同。其中涉及款项甲方应按预付______%,项目完工______%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的______%的,甲方应实际比例先支付给乙方备料。
、工程验收合格后,乙方应将有关资料送交甲方,双方进行工程结算。发包人接到资料后__日内未有异议,即视为同意按照该资料进行工程结算,双方应填写工程结算单并签字,甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。
第九条、工程预算文件(表)属于本合同附件,所列工程项目除经过甲乙双方同意外,不得随意添加、更改、删除。
第十条、责任与罚则
、施工调度、安全管理等事务由乙方负责,其他人士包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作,由此引起的损失和事故由甲方负全责。
、因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,每拖延一天,应向甲方支付______的违约金。
、因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。
、甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的,应当按照支付乙方延期付款违约金。
、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由其自行负责
、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
、乙方在遭遇不可抗力影响施工的,应当及时采取措施避免损失的扩大,并将有关情况通知甲方。否则,应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。
第十一条、双方如对合同的执行发生争议,应通过友好协商解决。如协商无效的,可提交人民法院诉讼。
第十二条、附则
、本合同一式______份,双方各执______份,同具法律效力。
、本合同履行完成后自动终止。
甲方:______________________乙方:______________________
电话:______________________电话:______________________
日期:______年_____月_____日日期:______年_____月_____日
干洗协议,送去洗衣店清洗的衣服被洗坏了?别急,法官为你支招! ♂
送去洗衣店清洗的衣服被洗坏了?别急,法官为你支招!
近年来,越来越多的人选择到洗衣店清洗衣物。一方面,人们可以在繁忙的家务中解放双手偷得三分闲;另一方面,专业的洗衣设备可以让衣物得到更好的养护。然而,洗衣店“一不小心”洗坏消费者衣物的状况也时有发生,双方矛盾升级时还可能诉诸法院。近日,香洲法院审结一起消费者起诉某洗衣店的服务合同纠纷案,一起跟随小编来看看吧。
名牌裙子被洗坏,诉至法院求赔偿
年月日,原告张某在某洗衣店开设会员卡并充值元,卡内包含次(单次洗涤费.元)洗衣服务。
年月日,张某送洗一件于年在加拿大多伦多专卖店购买的“”牌米黄色连衣裙,该连衣裙购买时花费加拿大元,折合成人民币元。送洗时,洗衣店的工作人员对衣服的破、损、污损情况进行检查、拍照并让原告确认。
月日,洗衣店通知张某领取清洗完毕的衣服。张某领取衣服时,发现该连衣裙的右侧口袋位置有一处明显破损。张某与洗衣店的工作人员就衣物的损害赔偿问题协商未果后向香洲法院提起诉讼,请求被告某洗衣店赔偿其损失元并退还会员卡剩余费用。
赔偿多少才合理? 各执一词不相让
原告称,该衣服购买后仅穿过一次,现被告把衣服损坏了应当按衣服原价的折即元赔偿给原告。除此之外,双方服务合同解除,被告应退还剩余洗衣卡费用元。
被告称,该衣服的破损在送洗时已存在,当时判定为正常折旧才未对该处细节作特写拍摄并提醒原告注意。退一步讲,即便被告承担责任,经营者对于非保价洗涤品仅应承担洗涤费-倍的赔偿。
一锤定音:当赔但不可漫天要价!
香洲法院审理认为,被告在送洗时并未发现并向原告提示涉案衣服的局部磨损情况,即可推定为涉案衣服的局部磨损发生在被告提供洗涤服务之后。被告在履行服务合同过程中未尽到保证衣物完好的义务,存在违约,应根据合同约定赔偿原告相应损失。
另一方面,双方并未对衣物遭受损害时的赔偿标准作出约定,原告在送洗衣物时并未选择保价洗涤,而被告专职从事为奢侈品提供洗护服务,在明知所送洗衣物价值的情况下未提供衣物保价洗涤服务,亦存在过失,故参照《广东省洗衣洗涤消费争议解决办法》,结合涉案衣物实际破损情况,酌定被告按照洗涤费倍向原告予以赔偿并向原告返还剩余洗衣会员卡费用。
实践中,洗衣店与消费者之间成立服务合同关系,根据《民法典》的相关规定,洗衣店履行合同义务不符合约定的,应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。在此,法官提醒大家:
一
洗衣店在承接送洗衣物时,应当对衣物进行检查,检查后应当将衣物上的污渍、磨(破)损等各种瑕疵状况向消费者告知并在洗涤服务合同上注明,由双方签名确认,确保纠纷发生时有据可查。
二
消费者对于贵重衣物尽可能选择保价洗涤,以此确定发生纠纷时的赔偿方案,更好地保障自身权益。
三
对于没有洗涤标志并需要采用特定方式进行清洗的衣物,消费者可以主动提示洗衣店,以保证衣物清洗的效果。
法 条 链 接
《中华人民共和国民法典》
第五百一十条 合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
干洗协议,送去洗衣店清洗的衣服被洗坏了?别急,法官为你支招!的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于干洗协议,送去洗衣店清洗的衣服被洗坏了?别急,法官为你支招!的信息别忘了在本站进行查找喔。
还没有评论,来说两句吧...